CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO EM BIM: BIM NA OBRA

Descrição: Realizar reunião de abertura junto a empresa demandante, para nivelamento do escopo do trabalho e validação do planejamento de execução dos serviços, composto de cronograma resumido com os principais eventos, agendas de reuniões e definição dos responsáveis pelo acompanhamento dos serviços por parte da empresa demandante e da prestadora de serviço tecnológico.
Deverão ser abordadas no escopo questões como: nível de desenvolvimento BIM que a empresa já possui, conhecimentos e experiências prévias com modelos BIM, análise de documentação BIM existente, padronização, alinhamentos sobre o entendimento de Prova de Conceito e de seus entregáveis, objetivos da prova de conceito, uso BIM desejado, software(s) a serem usados e outros elementos que direcionem o fluxo de trabalho.

Entrega: Documento contendo os responsáveis pela prestação do serviço, o escopo do serviço, o plano de ação com o cronograma das atividades e outros aspectos acordados entre as partes, assinado pela Empresa Demandante.

Descrição: Esta etapa visa realizar a escolha de um piloto que será objeto da Prova de Conceito (PoC) para a realização do uso BIM desejado.
Uma prova de conceito (PoC — Proof of Concept) é uma implementação inicial, limitada e controlada, feita para verificar se uma ideia, tecnologia, método ou solução funciona plenamente na prática antes de investir em escala maior.
O objetivo principal é reduzir incertezas técnicas, operacionais ou financeiras.
O objetivo da PoC é responder perguntas como: Isso funciona tecnicamente? O processo é executável? Os riscos são aceitáveis? Vale investir? Dentre as limitações de uma PoC, temos: escopo reduzido, tempo limitado, ambiente controlado e baixo investimento relativo.
Sendo assim, esta etapa visa avaliar uma área (pavimento, região, unidade habitacional, etc.) de uma edificação ou seu todo (desde que atenda as limitações de área e complexidade), com foco em validação de método e transferência de conhecimento entre o prestador de serviço e a empresa contratante.
O piloto escolhido, deve ser compatível com a maturidade BIM da empresa, porte e nível de complexidade de empreendimento e uso BIM de BIM na obra.
Para o desenvolvimento da prova de conceito, considerando o uso BIM de BIM na obra, esclarece-se que:
O BIM na obra visa realizar o acompanhamento, verificação e controle da execução da obra comparando o construído com o projetado e com o planejado.
Objetivos: apoiar fiscalização técnica; verificar conformidade da execução; controlar qualidade, prazo e medições; registrar evidências da obra; registrar atualização de projeto durante a execução.
Exemplos: acompanhamento físico vinculado ao modelo; inspeção de elementos executados; comparação entre modelo e campo; integração com fotos e checklists.
Os modelos IFCs fornecidos pela empresa contratante, devem atender aos requisitos necessários ao uso BIM de BIM na obra.

Entrega: Definição de piloto e alinhamento sobre uso BIM a ser aplicado na Prova de Conceito.

Descrição: Consiste nas seguintes sub-etapas:
03.01) Planejamento da prova de conceito:
Definição das condições necessárias para a execução da PoC, alinhando expectativas, responsabilidades e critérios de avaliação. Atividades previstas:
definição dos objetivos da prova de conceito; delimitação do escopo de teste (empreendimento, disciplina, pavimento, trecho ou conjunto de ativos); identificação das partes interessadas e responsáveis; estabelecimento dos critérios de sucesso e indicadores de desempenho; definição dos softwares, formatos de arquivo e ambiente comum de dados (CDE), quando aplicável; elaboração do plano de execução da PoC.
03.02) Preparação dos dados:
Visa que os dados e modelos possuam qualidade e estrutura adequadas para suportar o uso BIM na obra. Atividades previstas: levantamento e coleta dos documentos, modelos e informações existentes; avaliação da maturidade e da qualidade dos dados disponibilizados; verificação da aderência aos requisitos de informação definidos para a PoC; padronização de nomenclaturas, classificações e parâmetros necessários; consolidação ou federação dos modelos, quando aplicável; verificação de consistência dos modelos; ajustes necessários para viabilizar a execução do uso BIM para escalabilidade.
03.03) Execução do uso BIM de BIM na obra:
Aplicação prática do uso BIM para a prova de conceito, utilizando os modelos e informações preparados nas etapas anteriores.
Nesta etapa, serão realizadas as atividades de usar o modelo BIM em campo, registrar execução, associar evidências e verificar conformidade entre executado e projeto.
Objetivando a transferência de conhecimento, as atividades correspondentes a esta sub-etapa, serão executadas inicialmente pela prestadora de serviço, de forma a capacitar a empresa demandante, e na sequência, estas atividades passarão a ser realizadas pela empresa demandante com mentoria e supervisão da empresa contratada.
Durante esta fase, a empresa executora irá registrar: fluxos de trabalho utilizados; recursos empregados; dificuldades encontradas; resultados obtidos; indicadores de desempenho definidos na etapa de planejamento.

Entrega: Plano de execução da PoC contendo: escopo, partes interessadas, critérios de sucesso; definição de softwares, formatos de arquivo e CDE; análise sobre a maturidade e qualidade dos modelos e dados disponibilizados; parâmetros necessários; ajustes necessários para viabilizar a execução do uso BIM para escalabilidade.
Entregáveis: registros de inspeção e relatórios de não conformidade.

Descrição: Validação dos resultados e discussões sobre as lições aprendidas e escalabilidade:
Busca avaliar os resultados alcançados, verificando sua aderência aos objetivos inicialmente estabelecidos e identificando oportunidades para ampliação da adoção do BIM na empresa demandante.
Nesta etapa, serão apresentados os resultados obtidos, discussão sobre os benefícios observados, identificação de limitações e riscos, compilação das lições aprendidas; elaboração de recomendações para implantação em escala.
Reunião de apresentação final dos resultados com foco na apresentação dos entreváveis e lições aprendidas, de acordo com o uso BIM de BIM na obra.

Entrega: Arquivo em pdf contendo resultados alcançados, benefícios identificados, limitações observadas e lições aprendidas. Declaração, assinada pela empresa demandante, atestando o recebimento da(s) entrega(s) realizadas pelo prestador de serviço tecnológico e que o prestador de serviço tecnológico explicou ao cliente o conteúdo da(s) entrega(s) efetivadas.

1. Na impossibilidade desta ficha técnica ser aplicada presencialmente, ela poderá ser aplicada de forma remota (ferramentas de videoconferência, ligações telefônicas, aplicativos de mensagens e/ou e-mails). No momento dacontratação a empresa demandante deverá ser comunicada que parte do serviço ou a integralidade dele, quando aplicável, acontecerá de forma remota.Além disso, o alinhamento do formato do atendimento deve ser feito na Etapa01 entre a empresa demandante e a prestadora de serviço tecnológico;
2. Na impossibilidade de as entregas serem assinadas fisicamente pela empresademandante, elas poderão ser validadas via assinatura digital, em que a empresa demandante deverá manifestar o aceite e encaminhar para a prestadora de serviço tecnológico, e esta deverá incluir o comprovante de validação da empresa demandante nas entregas para o registro do atendimento;
3. Não inclui aquisição de softwares;
4. Os valores dos honorários apresentados devem incluir todas as despesas comimpostos e encargos sociais, conforme legislação tributária em vigor, que possa incidir sobre o objeto da proposta;
5. Despesas adicionais com terceiros (direitos autorais, fotografias, hospedagem, imagens, registro de domínio, revisões, textos, conteúdo dinâmico, entre outros) ficam a cargo exclusivo do cliente e devem ser previamente autorizadas por ele durante a validação da proposta de trabalho;
6. É de responsabilidade do prestador de serviço todo escopo de atendimento definido na etapa 1, da elaboração à aprovação do cliente;
7. O prestador de serviço não pode ser responsabilizado por erros de terceiros contratados pelo cliente;
8. É de responsabilidade do cliente o fornecimento dos modelos IFC em nível de detalhe e informações compativeis ao uso BIM de BIM na obra;
9. Todos os projetos a serem avaliados durante a prova de conceito deverão ser de uma mesma edificação, e área construída sugerida de até 300 m². O número de disciplinas sugeridas será de até duas disciplinas de projeto (até dois arquivos IFC).

Pré-diagnóstico:
1. Empresa deve apresentar conhecimento na metodologia BIM de acordo com o uso BIM de BIM na obra;
2. Necessidade de existência prévia de modelos BIM em IFC desenvolvidos para o uso BIM de BIM na obra;
3. Empresa deve possuir software de visualização de IFC e leitura de arquivos BCF;
4. Empresa deve possuir software BIM compatível ao uso BIM de BIM na obra para a prova de conceito.